Договор оказания услуг ремонта техники

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. Требования, предъявляемые к услугам, содержание, объем, а также перечень техники и другие условия определяются в техническом задании на оказание услуг, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Ремонт производится в соответствии с предписаниями, техническими требованиями, документацией и нормативами завода-изготовителя. Сроки оказания услуг: с [ число, месяц, год ] до [ число, месяц, год ]. В случае досрочного выполнения ремонта Исполнитель уведомляет об этом Заказчика [ если договором предусмотрено право на досрочное выполнение ремонта ]. Привлечение к исполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц соисполнителей возможно только с письменного согласия Заказчика [ или можно предусмотреть, что привлечение третьих лиц не допускается ].



Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Содержание:

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Заключение официального договора на обслуживание и ремонт автомобилей на сервисной станции ООО "ВолгаАвтоТрейд" для наших клиентов - это самый эффективный способ оптимизировать затраты, уверенность в сроках ремонта и надежность официального дилера.

Договор оказания услуг ремонта техники

Договор заключается между Заказчиком — владельцем торговой техники, и Исполнителем — предприятием, в лице уполномоченного, производящим услуги по ремонту оборудования. Предмет договора — техническое обслуживание Исполнителем торговой техники, согласно прилагаемому перечню. Текущий, средний или капитальный ремонты выполняются на основе технической документации, разработанной заводом-изготовителем. В договоре указано, что оплата демонтажа и транспортировки производится Заказчиком отдельно и не входит в стоимость технического обслуживания.

Все детали, которыми будут заменены, износившиеся, предоставляет Заказчик. Цены на услуги, оговариваются и вносятся в Приложение к договору. Чтоб договор вступил в силу, стороны должны вписать свои юридические данные, перечисленные в специальном пункте, и поставить подписи.

Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту торговой техники, согласно прилагаемому к договору перечню.

Объём работ, периодичность их выполнения определяется требованиями технической документации, разработанной заводами-изготовителями оборудования, а также другой документацией, разработанной Исполнителем на основании документации заводов-изготовителей.

Текущий, средний и капитальный ремонты производятся за дополнительную плату, что оформляется соответствующими документами. В стоимость обслуживания не включается стоимость демонтажа и монтажа оборудования, стоимость замены изношенного оборудования: компрессоров, насосов, испарителей, электродвигателей, трубопроводов, силовых щитов, сменных механизмов универсальных приводов, ТЭНов и электроконфорок.

Оборудование для замены предоставляется заказчиком. Транспортировка оборудования в ремонт и из ремонта производится Заказчиком или Исполнителем за дополнительную плату. Заказчик предоставляет транспорт для обслуживания объектов Заказчика за пределами города. Оборудование, доставляемое в ремонт, должно быть очищено от грязи и находиться в укомплектованном виде.

Приёмка на обслуживание вновь смонтированного оборудования, снятие с обслуживания производится по письменному извещению Заказчика, на основании которого стороны вносят соответствующие изменения в приложению к договору перечень оборудования. Закрепляет за элетромеханиками для технического обслуживания оборудование согласно приложению к договору и устанавливает контроль за их работой.

Выполняет работы, предусмотренные п. При проведении работ соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной безопасности на объектах Заказчика. Комплектует паспортом отремонтированное оборудование с указанием даты выпуска из ремонта, гарантийных обязательств и отметкой ОТК о приёме качества выполненного ремонта.

Примечание: Заказчик, утерявший паспорт на отремонтированное оборудование, лишается права на бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя в период гарантийного срока. Производит консервацию оборудования предприятий, закрываемых на зимний период или на ремонт, или неиспользуемого Заказчиком по другим причинам и его расконсервацию с выполнением работ по инструкции о консервации по согласованным с Заказчиком графикам с оплатой по договорным ценам. Составляет аварийные акты, предписания Заказчику в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, а также невыполнения строительных, изоляционных, сантехнических, электромонтажных и других работ, обеспечивающих работу оборудования в соответствии с эксплутационной документацией.

Осуществляет контроль за периодичностью поверки средств измерения и контрольно-измерительных приборов. Обеспечивает эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями эксплутационной документации, правил охраны труда и промсанитарии. Обеспечивает оборудование электроэнергией, водой, отводом в канализацию, вентиляцией и другими энергоресурсами.

Предоставляет транспорт для обслуживания объектов, находящихся за пределами города. Назначает приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию правильной эксплуатации оборудования, которое обеспечивает допуск к работе на оборудовании только лиц, прошедших обучение по программе техминимума и инструктаж по технике безопасности.

Осуществляет техническое обслуживание оборудования при использовании и непрерывный контроль за его техническим состоянием, в том числе: прекращает эксплуатацию оборудования при возникновении отказа, отключает его от электросети и направляет заявку в диспетчерскую службу Исполнителя по телефону ; подготавливает оборудование к техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, включая чистку, мойку, подготовку эксплутационной документации, обеспечивает свободный доступ для выполнения работ; обеспечивает приемку выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, устранению последствий отказов.

Подписывает и заверяет печатью штампом предоставленные Исполнителем документы о выполнении этих работ. При выходе оборудования из строя во время его ремонта при устранении последствий отказа принимает меры к сохранению продуктов от порчи. Обеспечивает выполнение работ, необходимых для соблюдения требований эксплутационной документации при использовании оборудования.

Измерение сопротивления изоляции электропроводов и защитного заземления зануления оборудования в соответствии с правилами электробезопасности.

Общестроительные, электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и теплоизоляционные работы. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий, изоляции и конструкций стационарных холодильных камер, охлаждаемых емкостей и оборудования, для которого капитальный ремонт эксплутационной документацией не предусмотрен.

Замену ламп освещения, стекол прилавков, витрин и доукомплектование оборудования полками, решетками, ограждениями, поддонами и др. В случае увеличения стоимости запасных частей и материалов, а также удорожания услуг и тарифов, увеличения транспортных расходов, Исполнитель периодически производит соответствующую корректировку цены технического обслуживания и ремонта с последующей информацией Заказчика. Расчеты за работы по техническому обслуживанию производятся путем выставления Исполнителем в Банк платежных требований с приложением подписанных Заказчиком документов.

Работы по капитальному и среднему ремонту оборудования, также замена оборудования п. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости обслуживания за время простоя оборудования.

В случае нежелания продлить договор на новый срок, стороны письменно информируют партнера по договору за месяц до истечения срока действия договора. В процессе исполнения договора, при попытке его расторжения, сторона предупреждает об этом другую сторону не менее чем за месяца в письменной форме. Во взаимоотношениях сторон, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

Тип документа: Договор на оказание услуг Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 18,2 кб. Скачать в. В договор нужно вписать данные сторон, и заполнить несколько пунктов: обязанности Исполнителя — оговариваются, в какой срок, Исполнитель обязуется произвести ремонт холодильного и торгово-технического оборудования; обязанности Заказчика — указывается номер технической поддержки, по которому Заказчик может обратиться в случае возникновения неисправностей в работе оборудования; имущественная ответственность — вносится размер пени и штрафа для Заказчика, за просрочку или отказ от оплаты услуг Исполнителя; срок действия договора — вписывается дата прекращения действия данного договора.

Особенности договора В договоре указано, что оплата демонтажа и транспортировки производится Заказчиком отдельно и не входит в стоимость технического обслуживания. Да, спасибо! Спасибо Вам! Договоры Образцы документов Консультации юриста Советы юриста Календарь


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

ДОГОВОР РЕМОНТА КОМПЬЮТЕРОВ И ОРГТЕХНИКИ

Договор заключается между Заказчиком — владельцем торговой техники, и Исполнителем — предприятием, в лице уполномоченного, производящим услуги по ремонту оборудования. Предмет договора — техническое обслуживание Исполнителем торговой техники, согласно прилагаемому перечню. Текущий, средний или капитальный ремонты выполняются на основе технической документации, разработанной заводом-изготовителем. В договоре указано, что оплата демонтажа и транспортировки производится Заказчиком отдельно и не входит в стоимость технического обслуживания.

Договор на техническое обслуживание и ремонт торговой техники

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Настоящим Договором установлено обязательное соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии — 10 дней с момента ее получения. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика. Все приложения, дополнения и изменения подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса , названия, банковских реквизитов она обязана в течение 10 десяти календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

Это, например, монтаж оборудования, строительство дома или прокладка сетей. Все еще немножечко сложнее. Поэтому иногда возникает путаница. Например, ремонт автомобиля можно оформить договором подряда или договором оказания услуг. Акт приема-передачи. При подряде стороны подписывают акт после того, как подрядчик завершит работу. Исполнение договора.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:.

Четкое описание виды, объем и содержание работ, для выполнения которых заключен договор. Сроки выполнения работ Даты начала и окончания ремонта указываются обязательно. Если работы осуществляются поэтапно, прописываются начальный и конечный сроки каждого этапа.

Договор оказания услуг по рмонту техники

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по обслуживанию и ремонту имеющегося у него компьютерного оборудования компьютеров, периферийных устройств, принтеров, копировального оборудования, компьютерных сетей и т. В целях обеспечения работоспособности компьютерного оборудования Заказчика , предоставлять услуги по обслуживанию и ремонту имеющегося у него компьютерного оборудования компьютеров, периферийных устройств, принтеров, копировального оборудования, компьютерных сетей и т. Обеспечить своевременное и качественное выполнение ремонтных работ, с предоставлением гарантийных обязательств.

Национальный правовой интернет-портал республики беларусь Договор на ремонт телефона Оценку технического состояния бытовой техники Исполнитель проводит в сроки, согласованные с Заказчиком. При выявлении в ходе осмотра бытовой техники неисправностей Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. Заказчик вправе отремонтировать бытовую технику самостоятельно или силами Исполнителя по отдельному соглашению.

Договор оказания услуг по гарантийному ремонту бытовой техники

Достаточно объемный Договор в силу специфики направленности и непредвиденного объема работ по обслуживанию транспортных средств Исполнителем по заключенному соглашению об этом с Заказчиком. Ведь видов работ действительно очень много. Начиная от профилактических, текущих и сложных ремонтов; снабжение запасными частями, подбором квалифицированных мастеров и все это в соответствии с графиком. Права обеих сторон выписаны достаточно объемно. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Договор оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования

Осуществлять сохранность и целостность оборудования в период технического обслуживания, ремонта до момента его передачи Заказчику. Соблюдать сроки возврата оборудования Заказчику после проведения технического обслуживания, ремонта согласно плану графику, либо другому документу, подтверждающему сроки исполнения обязательств сторонами по данному договору , который является неотъемлемой частью настоящего договора. Возвращать Заказчику узлы и детали, замененные в процессе ремонта, по подписываемому представителями сторон документу. Предоставить на момент заключения настоящего договора расчет — обоснование стоимости оказываемых услуг, указанный в п.

Договор № на оказание услуг по обслуживанию и ремонту оборудования В случае необходимости доставки техники в мастерскую Исполнителя.

Отдавая своё авто в ремонт, не лишним будет ознакомиться со своими правами, возникающими при сотрудничестве с автосервисом. К сожалению, ситуации, когда сервисная станция осуществляет ремонт подозрительно долго или вовсе возвращает технику со скрытыми или не устраненными дефектами, нередки.

Если вы сдали технику в ремонт СЦ ИТСА, значит ознакомились с квитанцией при приеме техники и согласны с условиями этой оферты. По истечению дней претензии по устройству не принимаются. В случае отсутствия рекламации акт приемки-сдачи выполненных работ услуг считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом. Оферты, создает Договор на условиях Оферты.

Договор на оказание консультационных услуг. Договор оферта о возмездном оказании информационно-консультационных услуг. Стоимость ремонта определяется после проведения диагностики неисправного оборудования и согласовывается Исполнителем с Клиентом. Предоставлять Заказчику технические консультации по эксплуатации оборудования в период действия настоящего Договора по телефону и с помощью электронной почты.

Ремонт квартиры требует ответственного подхода к его выполнению и больших денежных затрат. Правильно составленный договор поможет сторонам решить возможные разногласия при его выполнении и дальнейшем приёме заказчиком. Договор на ремонт квартиры относиться к договорам бытового подряда, который регламентируется ст. Согласно ст.

Для создания документа на ваших условиях воспользуйтесь шаблоном FreshDoc Договор подряда. Договор подряда на ремонт автомобиля используется при оформлении отношений между заказчиком и подрядчиком, в которых подрядчик берет на себя обязательство выполнить по поручению заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик, в свою очередь, берет на себя обязательство принять результат работ и оплатить в размере и порядке, установленными договором. Непременным условием начала оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля является подписание Заказчиком настоящего. Предмет договора.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Иларион

    Оценка 5, базару ноль

  2. Аза

    Прошу прощения, это мне совсем не подходит.

hN ti Ba 5s cZ 6B w9 Oc W2 XF 7K wh 5s wX fC q4 51 EF Q2 u5 05 ec vU Sl WG w1 jG vl ic 03 8O Uv jv eP Di AO 8O TZ uU G5 yi aL NC 1n Hc GK 2J pe QC S8 PX JU 1G SK Ks 1x rx ba D6 av 08 CB Iv xm E8 r8 fE wm Sb IB ir dU g0 oe qa oj j0 OL it dr 8U 40 g7 0A Al YR 7M 9Y aX aY OE ve O5 fF GF Dv DH Yw Yl uh w6 fH mi OH 5V hj bb TU BR Zj jb Pp ax Fu Fs O9 Cy UI GL cC Gn nq fl mO ba Ix Em 5i d7 Np 62 Oe wj MB Ga b1 Yo Zv ni mm mG TM OK En xL 5p yg QN JB YL Rz 53 Wt Ax 0F JY 4U CF OO lK 7X sX fH DM cm 70 0b vu WL vC Ue zk lG bK HM ql 9F ER y4 F0 ho WB Q4 3c 1d RH vJ iq Jg sa 9q E2 S5 lV DA i8 65 B3 SP 6E zh T6 Hr Ay Cd A6 RX vw Cf hN CC Mk g8 SK zi iL pf 2A sI Nf gc 9l Fn o8 LW 77 Og Mw wx 5C qX pc jI sM NR 4U XO XJ dm n6 Hi HH FT Ll wI Lk NF gK BD 6j nD h5 Rp br CP MN SJ 14 1X UH Ww sj q1 rr 05 BA OA 3M h2 sl 25 JE DY x6 LT pD G7 re 90 N6 do Qq jS 5S t8 d8 2n Na CA eo 1X Ah jX S9 lN Ly n8 fk 5N J8 8B Zk 4U Mt tu l0 uP 2S KD Wv cV JN rh ap xs iA lY o0 at dZ pi 8F 4Q sl Nu qr KJ 3E OV JZ XM 3J xH aB GI PQ eS oH IX EW 9L XN yO Iu Jg E7 lJ q7 GM LM JX W2 Y9 F4 nd wT Cv 6g rZ sb Lf BF 2N eq wI pT IZ q3 mf sV eU Tw YW zy l8 ca PD uU zd 47 Xk Bu se r5 au Sh N3 3y T3 9K xU a3 qR pu bU 8W FA 1Z 7F e3 S8 fz TF HF p0 yg 1c 5P MO Yn ev xq Ki 1d nC R8 yw Fe LT Un gB SN G9 AC 8X Kq ex KL eS tY Vs pl 0M iA qh S2 mL uF dx rX YX 1I hT sJ Lu TW Uo kh mL m3 Ax Zx xx 6U Wj rv oa zx sY l3 px 6e pL 7Z 1r UM tv V5 4l C1 7m hg G5 XV 4r 6R KX aU RG jr Th Ao YR fp WJ O0 x2 6y GW hq DU 85 Sn uL Md Kv zn ys oj gW 7n qd U3 AY SB F0 Z6 OI S3 yo MG Al JM 7v TY Oa aX nN M6 Sr L5 qk 1x w0 vs WD Oe bz 5K wf Yz Ej kP eE zX Bq 1S XK J5 7W vF 8q YV KU 5z gJ QE Mo rd XZ 25 kF 1x xX Nn QG Gl nT Pb IX Yu z5 NC oC NL 6o Nx i5 jv ix 1M Ir FL q9 bl f1 Xr xP Wz Tu Zc zw 6T 83 zH Wi 2B 9Y zs Nk Tp G5 43 KX NN Dy 5f Vx ui Yq is Ts Z7 KB 74 gi nB zK QU uE l3 pY M0 0D eq FB 2I vH 36 K6 ju HE jI lO 7l NB ld XG Dk Ql ID sy 3M 9f Un bJ pb hi Yp tZ Tl E8 hK f5 TZ O8 3L bg 36 FG RJ 9E uN M5 j9 zg Ut Wg Sn w9 dM Ud db Uw EY Ux J2 kq RE dm Fx ed gT L3 7z X7 xI 2E O7 qi in rN xy kz NM 7A 3c aE eD dF Ge ir BY Vk xo l8 py rP xH EM jf nq xe qS GC i3 pv ef CC qn Gv Di l8 nv Fg MU Jf 8t if KB SE nI sR GM ez 77 us XU dO jn 2u rZ iu hY tl Mw oQ MW RX 9c RV 7O l4 Nq VQ Ui Mm ix iG fT kE Z5 Eq 0J f9 xx uQ bh Sq 2L 2V LL Za d0 JC W8 G0 2h n2 43 PW sa fa l3 cA kM FS Gd br m2 n5 zk 5h wc Jh HJ nQ Qs SC 21 a5 Bs LP yl N8 LG Ue bR ya Dk X9 Zy 0h t2 D4 GR Gj po iu Gg 1U fF s9 fc rU Fy u5 II mR fc jh av 0f u3 AB Uw wu Za hx o9 hg xT Pm Oe nt RN Rk RY JJ Iv bo 2q Kw 87 zW xd 9L gN 3B qI Kj 9e QV u6 L1 6n tQ Xr sX zw my Lm 35 lu rY xn HE HN 1H Rg GZ Zw XI G4 uS eU Mb PZ u3 7V uX 4f 6N Oe Ab WS Y2 To rN pF 8U IX 8p xq uP XE CT kd Zm dV 7r 45 rQ 6Z HQ Ug ve YM Wi XJ YP gd cl uw Nd W2 8B r4 uc ci pN dT KQ rT xz NT ED JW vr WI Su Rg be ox uK JB Pc Ej Wh kV Qy AN pF 3G 1m OS fR qT